... yapılan yer değişikliği neticesinde işin bitim tarihine ... Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat ... aya ait endeksin temel endeks olarak alınması ve ... ... ... iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat ... temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş ... gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin esas alınması gerektiği ...

... devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen imalatların ... olmadığı, ayrıca sözleşme kapsamındaki 25 nolu şafttan ... tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı verilmesinin uygun ... ... ...bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri... ... ... sürecindeki gecikme nedeniyle, işi engelleyici sebeplere ... tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılmasına, 05 ... sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ...

... yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve ... İKY 900 ve İKY 9000 kapsamında davalıya verilen ... bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri ... ... ... BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki ... merkez ofisi ve şantiyede sözleşme tasarısı-diğer ... ... ...edilip, hesaplanmasına engel değildir. ... ...mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz...

... verildiği, işin bu kadar uzamasının maliyetlerinin beklenmedik ... maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan ... anlaşmazlık konusu işe ait sözleşme ve idari şartnamede fiyat ... verilmesinin öngörülmemesi nedeniyle fiyat farkı hesaplanamayacağı ...

... edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için ... c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün ... ... ...açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. ... ... olmak üzere dikkate alınabilir (9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen ... günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz ... ... ...durumunda, idarece yapılan değerlendirme sonucunda mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir.

... edilmediği, 2021 yılı sonuna kadar yapılan imalatlar için ... sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021 yılında ödenen ... imalat tutarının yılı sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan ... ... ...birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine... ... 4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin ... tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.