Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. ...gücünün Teknik Şartname'de aranılan %90 oranını sağlamadığından bahisle yenisiyle... ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...Gerçekleşme Tespit Raporu”nda fiziki gerçekleşme oranının % 62,88, 05/12/2020 tarihli Raporda... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “ ...bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru... ...müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde...

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.” “

...olarak verilmesi ve bu tutarlara ilave olarak %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderleri... 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

25 yüklenici kârı ve genel gider oranının % 10’unun yüklenici kârı, % birim fiyat sözleşme , genel gider , Yeni birim fiyat , yüklenici karı

...başladığı, yurt dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında... ...olarak ise; K1'in davacı şirkette %10 oranında hisse sahibi olduğu, bu haliyle yarıdan... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları...