...gerektiği, kesin hesabın yapılmaması nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin...

otuz yedi milyon beş yüz elli sekiz bin yetmiş sekiz Türk lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması, 16.1.4 ve 16.4 bendi hükümleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun idarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20’nci maddesinin b fıkrası uyarınca yasak fiil ve davranışlar başlıklı...

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

...Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen...

girdi fiyatlarında fahiş artış , piyasa şartlarının ağırlaşması , sözleşmenin feshi

...uygulanmasını kabul etsek dahi, ilama konu teknik personelin gerekli olduğu dönemlerde işyerinde bulundurulmaması halinde, sözleşmede belirlenen cezanın uygulanması gerekmekte olup, işin bitim süresi olan 308 gün boyunca teknik personel cezası kesilmesi de mümkün görülmemektedir.

...quot;Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde, işin süresinde tamamlanmaması halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre nedeniyle düzenlenen revize...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, sözleşme hükümleri uyarınca en geç 150 gün içinde ödeme yapılması gerekirken bu sürenin aşılmasına ... idareye teslim edilmeyen 5.209,00-TL’lik ürün bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı karşılayacak şekilde hesaplandığı ileri sürülmektedir ...