Fiilen yer tesliminin İdareden kaynaklanan sebeplerle geç yapılması ve bu durumun yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı gerçekleşmesi sonucu verilen süre uzatımı mevzuata uygundur.
sn n m - Arama Sonuçları
...hükmüne, Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle; a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, …
İdare Mahkemesi'nce; … ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, ... maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
İdare Mahkemesi'nce verilen ... ... maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA, 23/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Kurul, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 77/A maddesine atıfta bulunarak şu tespiti yapmıştır: Hizmet alımlarında sözleşme aykırılıkları temelde ikiye ayrılır...
… Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; oybirliğiyle karar verildi.
maddede sayılan ölçütlerin Anayasa'nın 46.
Gecikme cezası uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, gecikmenin nedeninin doğru tespit edilmesi ve mücbir sebeplerin varlığında yükleniciye hak ettiği süre uzatımının verilmesidir.
...çalışan elektronik geçici teminat mektubu (e-gtm) sisteminde yaşanan ve isteklinin kusuru olmayan sistemsel bir arıza nedeniyle ihaleye teklif verilememesinin, rekabet ilkesini ihlal ettiğine ve bu nedenle ihalenin iptal edilmesi...