imzasıyla 16.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde süre uzatım kararı verilmiştir. ...gün ve yasal süreden 13 gün sonra olup mevzuat gereği süre yönünden usule aykırı ve kabul edilmemesi gereken bir dilekçedir... Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

...davanın temyiz incelemesinin devam ettiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur. ...verilmeksizin gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: ESAS YÖNÜNDEN: MADDİ OLAY : . ...kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.; dava konusu ihalenin gerçekleştirildiği...

...konusu işlemin, sözleşmenin feshedilmesine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine; kesin teminatın Hazine'ye... maddesinin uygulanmasına ilişkin kısım açısından davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. ...sonraki aşamada tek taahhüdün ürünlerin dokümana uygun şekilde belirtilen yer ve zamanda idareye teslimi olduğu, lisans...

... bulunmayanların tamamı ile varsa itiraz dilekçelerinin idareden celbedilerek kesinleşenler dışındaki uyuşmazlık konusu alacak ... hakedişlere dağılımı yapılarak denetime elverişli bir şekilde belirlenmeli, yüklenici yönünden kesinleşen ara hakedişler kesin hesap hakedişine kesinleşmiş ...

maddenin de bu durumla çelişecek şekilde yorumlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ... sayılı işlemi yönünden, davacı şirketin süre uzatım talebi üzerine 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

...İhale Kurulu kararı ile  “itirazen şikâyet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir. ...Mahkeme kararında başvuru sahibinin 2’nci iddiasının süre yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına karar... ...veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.