...edildiği, zeyilname bildiriminde  “İdare tarafından yapılan proje revizeleri sebebiyle atölye projelerinde, atölye projelerine esas şartnameler, buna bağlı mahal listesi, birim fiyat teklif cetveli ve tüm ihale dokümanında revize yapılmış, 248 adet olarak belirtilen poz sayısı, 51 poz sayısı olarak güncellenmiştir . ”

...2012/317 Esas sayılı davada, yanlar arasındaki sözleşmenin davalı iş sahibi idare tarafından haksız feshi nedeniyle mahrum kalınan kâr, ödenmeyen imalât bedeli, revize proje bedellerinden doğan alacak, nakde çevrilen teminat mektubu bedelinden doğan alacak ile idare tarafından zamanında ödenmeyen imalât bedelleri nedeniyle yüklenicinin...

İlk derece mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de...

... tarafından yapımına başlanamayan işler için 40 gün, tesisin çevre duvarı kısmında projenin revize edilmesinden kaynaklı 101.315,46 TL iş artışı için 1 gün olmak üzere 41 gün ... zararına yol açacağı gerekçeleri ile idarelerince onaylanmadığı, İdarelerince hazırlanan revize iş programını yüklenicinin itiraz kaydı ile imzaladığı ve idarelerince onaylanarak geçerli ...

... yapılması yerine hazır prefabrik olarak yapılmasına karar verilmesi nedeniyle projelerde revizeye karar verildiği, yüklenicinin 11.07.2016 tarihinde yeni projeleri idarenin onayına sunduğu ... onaylanmadan taban imalatları yapılmasına idare tarafından onay verilmediği, bu nedenle proje onayı için geçen 15 günlük süre uzatımının YİGŞ’nin 29’uncu maddesinin dördüncü ...

Dosya kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki teknik şartnamenin “İKY 900 ve İKY 9000 işveren için sağlanacak hizmetler...

...talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; 2 adet 165 kVA jeneratörün sadece yazı ile proje üzerinde gösterildiği, mahal listesi, teknik şartname ve ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı...