...ncı maddesinde ise sözleşmenin 26 genel, 18 teknik maddeden ibaret olduğu ve şartlardan birinin ihlal edilmesi durumunda sözleşmenin fesih edilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.  ... ...Türkiye Binicilik Federasyonu veya ilgili kurum ve kuruluşlardan onay aldıktan sonra projeler için Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ruhsat işlemlerine başlayacağı da hüküm altına alınmıştır...

...maliyetinin artışlar oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların tespitiyle şimdilik 5.000,00-TL sinin idareye başvuru tarihi olan 17/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle...

... tarihinin yazıldığı, ancak olurun 05/04/2012 tarihinde ... süresi içerisinde 27/12/2011 tarihli yazı ile feshedildiği, iki uzman ve ... olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

... verilmesi, İşe ait birim fiyat sözleşme ve eklerinden; Kumlama ... değiştirilmesi sürecinde gecikilen 15 gün için süre uzatımı verilmesini ... İdaresince, günlük ilerleme raporunda kumlamanın 31/08 ... gecikme olmadığı ve süre uzatımı verilmediği, Anlaşılmaktadır.

... ettiği gerekçesiyle proje revizesinde geçen süre, iş ... örtüsü altındaki inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun ... şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında; “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır ...

...tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” 3194 sayılı İmar Kanunu’nun, “Yapı ruhsatiyesi” başlıklı 21 inci...

... açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ... edilmesi, Hâllerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek ... teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere ... ... Asliye Hukuk Mahkemesi' ... tarafından ödenmeyen beyaz ve sarı boya bedellerininden kaynaklı ... itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği, Uşak 1.