... nakline ilişkin olarak ise fazla yapılan moloz miktarının 15 ... 444 m3 malzemenin inşaat sahasına taşındığı ve ... davacı alacağının 153.072,11 TL toplam alacağın ise ... yönelik olarak ise davanın reddinin gerektiği gerekçesiyle davanın ... kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

...başlığı altında bulunan “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)” bölümünde “Sözleşme Tarihi” kısmının “15.10.2020” şeklinde, “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura... ... Her türlü resim, harç, SGK primleri, vergi vb.

Sendikasının 15.12.2014 tarihinde imzalanan sendika ... 62’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “2- Trafik kazası ... yapılan tespiti sonucu; a) Sürücünün kusur oranı, 3 ... karşılanması gereken zararın %50’si işveren tarafından karşılanır ... ... ... Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak ... ettiği tarihi izleyen 10 gün içinde bu yönetmeliğin 7 ... olan Belediye Başkanı rücu işlemlerini başlatmadığı için ... zararından tek başına sorumludur.

... devam eden sigorta (all risk) içerisinde yer aldığı, YİGŞ ... geçici kabul tarihi olarak alınan) önce gerçekleşmiş ise ... gerektiği görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ... nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası (ç) bendine istinaden, 03 ...

Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , ... ...de mücbir sebebi belgeleyen ve bu durumun işin yapılmasına etki ettiğine dair yetkili mercilerden alınmış bir belgeye rastlanmamıştır... ... Bu itibarla dilekçi iddialarının reddedilerek 657 sayılı ilamın 10.

İnşaat firmasından renkli özellikteki kilitli parke alımına ilişkin ihale tarihinin 16.08.2016 olduğu, renkli kilitli beton parkenin bu tarihteki fiyatının asıl rapordaki sorguda da belirtildiği üzere ...

...kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK’nın 125/III. ... ...koşullarda makul süre içerisinde yapılacak ihale ile yeni bir yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği kabul edilmektedir (Yargıtay 15.