...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...götürü bedel yapım sözleşmelerinde, ihale dokümanı uygulama projelerinin bu tanıma uygun niteliklere sahip olması, mahal...

...teslim götürü bedel sözleşme yapılan işlerde, uygulama projelerinde yapının her türlü ayrıntısının gösterilmesinin... anahtar teslimi götürü bedel , fen ve sanat kuralları , pvc zemin kaplaması sökümü , sözleşme bedeline dahil

...sebepten dolayı hesabın tasfiye edilerek, kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi ve güncellenen yaklaşık maliyet... anahtar teslimi götürü bedel , sözleşmeye etkisi , yaklaşık maliyet , yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ancak yapı ruhsatının... ...teslim götürü bedel sözleşme yapılan işlerde, uygulama projelerinde yapının her türlü ayrıntısının gösterilmesinin...

...ne kadarlık kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk ettirmesinin... ...görsel ve teknik bilgilerin idarece yükleniciye verilmemesinin teslimi gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken...

İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi, hizmetin aksamasına, gecikmesine... ...uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini ancak...