...sistemi ile alakalı yeni birim fiyatların, YİGŞ’nin 22 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde tespit edilerek yükleniciye ödendiği, ancak mekanik uygulama projelerinde yer alan ve açık bir şekilde gösterilen vana gruplarının anahtar teslim götürü bedel kapsamında değerlendirildiği, vana gruplarının otomasyon sistemi ile çalıştırılmasını...

...gönderildiği ve bu fiyat üzerinden anlaşma sağlanması yönünde yükleniciye 01/02/2022 tarihinde yazı ile davette bulunulduğu... anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerinin 26/01/2022 tarihinde hazırlanarak proje değişikliğinin...

Sözleşme eki YİGŞ’nin; “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde “ Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur.

...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...

TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü, “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “( ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. anahtar teslimi götürü bedel , pursantaj , teklif bedele dahil mi , uygulama projesi , yaklaşık maliyet

...Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında; peyzaj ve nizamiye projelerinde revizyona gidilmesi sonrasında yeni fiyatların belirlenmesinde... Taraflar arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda... ...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...nedeniyle uygun olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi, aksi hâlde... ...ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle... ...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli...

... kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği ... ortaya çıktığı hallerde ilave işin gerektirdiği ek sürenin yükleniciye verilmesi gerektiği mevzuatta hükme bağlanmış olup ...