...getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve... ...sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca... ...kişi tarafından düzenlenen tutanaklar ile teslim alınmış gibi gösterilmesi suretiyle...

...Kanunu’na göre 19/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...benzer sorunların yaşanacağı ve yatırım projelerinde gecikmeler yaşanacağı ve kamu zararı...

...hususu sorulmaksızın ihale sürecine devam edilmesinin mevzuata uygun olmayacağı, idarece... en avantajlı firma belirlenmesi , ihale süreci , teklif geçerlik süresinin dolması

...yürütülmesi sırasında; peyzaj ve nizamiye projelerinde revizyona gidilmesi sonrasında yeni... ...sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi... ...yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre hareket edilmesi halinde taraflar arasındaki anlaşmazlığın...

...Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında... ...muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde... ...ari bir şekilde tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici...

...nde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları oluşmadığından davalının... ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...göre, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin...

...832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması... ...klenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ancak...