- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı iş sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle...

K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı iş sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

...604 E sayılı dosyası hakedişlerden kesilen %5 teminat kesintisinin iadesi istemiyle başlatılan icra takibine vaki... ... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir.

maddesi hükümleri çerçevesinde ceza kesintisi yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

...olarak, işin sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun teknik personelin iş yerinde bulundurulmaması nedeniyle gerekli ceza kesintisinin yapılmaması nedeniyle 63.000,00 TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, Yerinde beton dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan değişiklik nedeniyle... ... ... yesinde çalışan personelin çalışma saatleri ve enerji kesintisine müsaade edilen saatler düşünüldüğünde yüklenicinin daha ... projelerinin mimari ve statik proje olarak bir bütün olduğu, mimari projelerde yapılacak değişikliğin doğal olarak statik projelere ve ...

...İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, g) İhaleyi... ... şirketlerinin ortağı, projelerdeki imza yetkilisi ve şirketleri her türlü temsil... ... ...yılından bugüne kadar her iki tesisinde eş zamanlı olarak kesintisiz şekilde işletilmesi, Mamak Katı Atık Alanı'...