Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...ve aktarılan 2018 yılı ödeneğine karşılık ilave bir sürenin verilmediği ve uygulama projesinin hazırlanma süreci olarak değerlendirilen 2018 yılı Ağustos-Aralık dönemine...

...sebebiyle atölye projeleri, atölye projelerine esas şartnameler ve buna bağlı olarak mahal listelerinde, Birim Fiyat Teklif Cetveli ile tüm ihale dokümanında kapsamlı bir revizyon yapıldığı ve ihale dokümanında 248 adet olarak belirlenen poz sayısının 51 adete düşürüldüğü ve iş kalemlerinin miktarlarında değişiklikler yapıldığı tespit...

Dosya kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki teknik şartnamenin “İKY 900 ve İKY 9000 işveren için sağlanacak hizmetler...

... beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere ... kişilere uygulanmasına herhangi bir engel olmadığını, 6.İdarenin, yüklenicinin kanun değişikliği kapsamındaki fesih talebini gerekçesiz olarak takdir yetkisini kullanarak reddettiğini ...

... hükümler birlikte dikkate alındığında; İşe ait sözleşmenin imza aşamasında ilk yılda proje bedelinin %10 unun altına düşülmemek üzere sözleşme tasarısında yılı ödeneklerinin idaresince ... idaresinde olmak üzere taraflara ait olacağı, ancak bu işte sözleşme tasarısında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin sözleşme akdedildiği, İşe ait sözleşme hükümlerinde 2021 yılı ...