Hukuk Dairesinin 10.03.2022 tarihli ve Ankara 5. ...veya işin tasfiye edilmesinin istenildiğini, bunun üzerine özel ortak konumundaki davacı şirketin 25.02.2016 tarihli... İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. ...ortaklık ve davalı idare arasında 08.07.2013 tarihli birim fiyat sözleşmesinin, 15.04.2016 tarihli ve 1498 sayılı oluru ile...

...tarihinde ihalesi yapılan ve müteakiben 07/07/2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihaleye konu malların tedarik edilememesi... Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...MIG Kaynak Makinesinin Teknik Şartname'de belirtilen özelliklerine uygun torc kısmının COVİD-19...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...artışlarının sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik özel bir düzenleme yapıdığı anlaşılmaktadır. ...davacı şirketin süre uzatım başvurusunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı; Hazine...

...hukuken uygulanamaz bir işlem yapılması durumunda da açık bir hukuksuzluk söz konusu olacağı da bir gerçektir. ...650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 yılı ödeneğinin % 10, 2021 yılı... ...içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak...

...Voleybol Salonu tadilatı ve ek bina yapım işi “için eser sözleşmesi niteliğinde sözleşme imzalandığı konusunda taraflar... İmkânsızlık halinin, maddi, hukuki yada ekonomik sebeplerden doğması mümkündür. Bu hükümler yüklenicinin özel olarak ihbar yükümlülüğünü düzenlemiştir.

Belirtilen gerekçelerle, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. ...bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

...teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen dört adet özel maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı... maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. Hukuk Dairesi, 28.03.2006 gün, 2006/2427 esas, 2006/1803 karar sayılı kararı, 15.