...yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...elverişli olmayan döneme rastlar ise... ...firmaya 195 gün ek süre verilerek 3... ödenek tespit olunmuştur. ...engel teşkil etmesi sebebiyle, Mevzuata...   Ödenek %   ...fen noktasından çalışılmayan...   Ödenek %   ...yılı ödenek yetersizliğine... ...alarak İdarece verilen örneklere...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...yerine getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı... ...hükümlerine uygun yerine getirilmediği... ...ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan... ...kendilerine süre uzatımı verilmesi... ...Mahkemesi'nce verilen kararda; Ankara...

...olmadığına, ödenek dağılımlarına... ...679.54 TL olduğu, verilen süre uzatımı... ...yüklenicinin bu husustaki süre talebi de... ...onaylanan bir süre uzatımı olması... ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi... ...için de idarece ödenek konulduğuna...

...taraflarına süre uzatımı olarak... ...İş ile ilgili verilen 30 günlük... ...toprak yapısı; nebati toprak ve... ...meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme... ...uzatımı verildiği, süre uzatımları...

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde... ...28 günün süre uzatımı olarak... ...sürenin iş süresine de etkisi yoktur... ...raporunu idareye verilen ...

...hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir... ...kabulüne dair verilen karara karşı... ...karar da yasal süresi içinde... ...nedeniyle süre uzatımına hak... ...mevsim nedeniyle çalışılmayan... ...koşullarının bulunmaması sebebiyle davanın...