...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün...

...görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. ...danışmanlık hizmeti olduğu iddia edilmekte ve yargılamaya esas rapor ve eklerinden gerçekten de durumun bu şekilde olduğu görülmekte ise de; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol...

...veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun...

...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde; “İhale konusu işte çalıştırılması... ...önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini...

...verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği belirtilmeyen işlerde) yüklenici firma teklifini işin... ...fiyatları hesaplamalarının fiili ortalama taşıma mesafesi üzerinden yapılmasını ve ödenek kaynaklı işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı...

...sayılamayacağı, davacının yaşanan durumlara rağmen imzalamadığı hak ediş ödemesini alması durumu zımnen kabul ettiğine delalet olduğundan alınan bilirkişi raporu doğrultusunda... ...şartnamesinde yer almayan ayrı yolun yapımında çalışma sürecinde ihale şartnamesinde yer alan ödenekten hakediş ödemesi yapılmak istendiği, hakedişe şerh koyarak işlemin yasal mevzuata...

Öte yandan, ihale onay belgesinde söz konusu işin yaklaşık maliyet tutarının 39.307.148,32 TL, kullanılabilir ödenek tutarının ise 10.000,00 TL olduğu görülmüştür. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.