... sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak ... yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine ... gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi ... ... Kanunda geçen genel hükümler ile kastedilenin Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri olduğu anlaşılmaktadır.

maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ... gün olarak belirlendiği, sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı ... den alınan Deney Raporları ile ilgili sonuçların 16.08.2007 tarihinde ... ... maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... ... maddesinde; yüklenicinin teslim edeceği ... ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale ... getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve ... 2007 Olur tarihli işlemi ile 4735 sayılı Kanun'un ... ... ... getirmesi gereken taahhüdünü mücbir sebep olmaksızın, ihale ... sözleşmenin feshedilmesi üzerine, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespit ...

... 2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme ... tüm görüşmelere rağmen ilgili tutarı ödememeleri nedeniyle ... yazısında, sözleşmenin mücbir sebeplerden dolayı feshedildiği belirtilerek ... rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse bile ... 1.000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14 ... işlemlerinde uygulanan faizi ile tahsilini talep etmiştir ... ... ... sözleşmeleri kanununun 23 .maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı davalı yanca ... öngörüldüğü, davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız ... 000,00 TL tazminat bedelinin sözleşmenin haksız fesih tarihi ... işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara ...

... sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca feshi talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin imalat ... 20246 İhale Kayıt numaralı sözleşmenin 7161 sayılı Yasanın 32.maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen &quot ... ... maddesi kapsamında dürüstlük kuralına ... düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı ... fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı ... istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ... ... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin dava ... makamı hazırladığı raporda sözleşmenin ön görülmeyen fiyat ...

maddesi gereğince işin feshedileceği&quot ... sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında ... ... sayılı yazısı ile yüklenicinin muhtelif tarihlerde vermiş olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili yazıların cevap... ... ... tarihi olan 26/07/2013 tarihi ile revize iş programında öngörülen ... işin tamamlanabileceği, bu sebeple sözleşmenin feshedilmesinin haksız ... raporlarında yer alan hususlar ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususunun ...

maddeleri ile istisna edilenler dâhil ... herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan ... özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ... ... ...gerektiği, diğer bir anlatımla, sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa, bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama... ... ... davalı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu, daha önce ... yenisini talep edemeyeceği ve bu sebeple davacı şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep ...