Bu makale, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Kamu İhale Genel Tebliği'ndeki ilgili hükümler ışığında, yapım işlerinde süre uzatımının hukuki dayanaklarını, uygulama esaslarını ve mücbir sebeplerin nasıl değerlendirileceğini detaylı bir şekilde inceleyecektir.
mücbir sebep kanunu - Arama Sonuçları
… Devamı
Mücbir sebep halinin ortaya çıkması durumunda, süre uzatım talebinin 20 gün içerisinde istenmesi mecburidir. ...geçtikten sonra yapılacak olan süre uzatımları 4735 Sayılı Kanunun 10'uncu maddesi çerçevesinde yok hükmünde sayılması... Kurul, olayın (heyelan) doğal afet kapsamında bir mücbir sebep olduğunu kabul etmiştir.
K:… sayılı kararda; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen mücbir sebebe yönelik koşulların oluşmadığı savunulmuştur. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu tür durumlarda yükleniciye süre uzatımı veya sözleşmenin... Ancak mücbir sebep iddiasının Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından kabul edilmesi zaman alan bir süreçtir. Yüklenici, mücbir sebep başvurusunu yaptığı andan itibaren işi durdurma hakkına sahip midir?
...sonrasında yaşadığı komplikasyonların İdare tarafından mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi... ...ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı
Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.
...kısmı uhdesinde bırakılan ve 07/07/2021 tarihinde sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin tespit edildiğinden bahisle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26.
Kısım Sinyalizasyon Malzemeleri Alımı)'' işi ihalesi uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 58.
...Kiralanması ihalesinde kendisiyle 17/11/2020 tarihinde sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında usulüne göre ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.
... mücbir sebep sayılması şeklindeki itirazın Türk Ticaret Kanunu kapsamında basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğüyle bağdaşmadığı ... oranının üzerinde gerçekleştiğinden bahisle bu hususun mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ...
maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep , yasaklılık




