Mücbir sebep olarak belirlenecek durumun öngörülmezlik ve önlenemezlik şartlarını birlikte taşıması gerektiği.
mücbir sebebin şartları - Arama Sonuçları
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal afetler. ... Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
... gerçekleştiren idarece çıkartılan yönetmelik hükümleri gereğince mücbir sebep hâllerinin sözleşme tasarısında düzenlendiği, ihale ... isteyerek teklif verdiği, davacı şirketin de ihaleye ilişkin tüm şartları bilerek teklif verdiği, davacı şirketçe ürünün Çin ... mümkün olduğu, ayrıca davacı şirketin ileri sürdüğü sebebin de belgelendirilmediği görüldüğünden, dava konusu işlemde ...
Covid-19 , gecikme cezası , kamu zararı , kış şartları , mücbir sebep , süre uzatımı , yapım işleri genel şartnamesi
Süre Uzatımı Nedenleri ve Şartları Sözleşme süresinin uzatılması için iki temel sebep kategorisi bulunur: mücbir sebepler ve idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi. ... Süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirmesi zorunludur.
...göre, davacının talebinin yerinde olmaması (süre uzatım şartlarının bulunmaması) ayrı bir konudur; dava açmakta... ... Yargıtay, Covid-19 mücbir sebebine dayalı süre uzatımı talebini, sözleşme süresi bittikten sonra dava açıldığı için hukuki yarar yokluğu gerekçesiyle reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.
d) bentlerinde belirtilen hallerin dışında bir sebebin söz konusu olması ve maddede sayılan diğer şartların bulunması durumunda, konunun (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak belirlenmesi talebiyle idareler tarafından Kuruma başvurulması mümkün bulunmaktadır.
d) bentlerinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği, anılan maddenin (e... ... Mücbir sebebin unsurlarından biri de, “yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması” dır.
...getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... ... d) bentlerinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği açıktır.
... teşkil eden bir durum olmadığı, zira ihale dokümanındaki şartları okuyup kabul ederek teklif veren isteklilerin ihale konusu ... ithalatına yönelik olarak ek mali yükümler getirilmesinin mücbir sebep olarak kabulünün mümkün olmadığı...& ... Danıştay'ın gerekçeleri şu temel noktalara dayanmaktadır: Mücbir Sebebin Kapsamı: 4734 sayılı Kanun'un 58.