...alan ödenekten hakediş ödemesi yapılmak istendiği, hakedişe şerh koyarak işlemin yasal mevzuata aykırılığının bildirildiği, söz konusu hakedişin davacının hesabına aktarılarak... ...getirilmesi için davalı tarafından kolluk birimlerine ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı tarafından...

b-)Özel birim fiyatların kullanılması; özel birim fiyatın tespiti yapılacak imalat değişikliğinin belirlendiği zamanda idare tarafından alınacak karsız piyasa fiyat araştırması... II - İNCELEME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme...

Yeni iş kalemlerinin … yılı analiz ve rayiçleri belli olduğundan, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca bu analiz ve rayiçlerin kullanılması gerekmektedir. 1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin...

...alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... ...teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuat gereği olduğu, ayrıca işin güçlendirme işi olması sebebiyle mevcut durum (rölöve...

Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında proje değişikliği nedeniyle meydana gelen yeni birim fiyatların tespitinde yüklenici ile idare arasında... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık...