tarihinde süresi bitecek olan ... ...düşen bir yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının değerlendirilmediğini... idare kusuru , işçi borcu , kesin teminat mektubu süresi , sgk borcu

...2010 tarihinde yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı

...esastan reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir. ...gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği...

...cevap verilmediği, geçici teminata ilişkin olarak ise süre uzatımı yapıldığı anlaşılmıştır. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık