... konuda ihale feshedildikten sonra dahi 2017 yılı Haziran ayına ... kamulaştırılarak yükleniciye teslim edilmesi halinde işe devamın teknik ... ilamında belirtildiği üzere, ihalenin feshinde idarenin kusurlu ... getirilememesinde tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetmesi ...

...04.2010 tarih ve E: 2010/93 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, bu kararın gereği olan değişiklikler... ... ...h) bendi uyarınca ilgili pozun Pn katsayısı ile ihalenin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya yani... ... ... yeni birim fiyatın tespit edilmesi halinde (fiyat farkı ödenen ... üzerinden fiyat tespit edildikten sonra bulunan fiyatın fiyat ... quot; bölünmek suretiyle ihale tarihindeki fiyatının belirlenmesine ...

...sayılı dosya ile itirazın iptali davasının açıldığı... ... ... Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun ... tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, … ... ...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki (anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükteki haliyle... ... ...yollardan yükleniciye rücu edilmesinin mevzuat gereği...

... geçerliliğini kaybettiği ve sonrasında herhangi bir güncelleme yapılmadığı ... kalmış olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, …

... katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak ... fiyat farkı ödemesine konu edilmesi gerektiği, buna rağmen akaryakıt ... Esaslar’a aykırı olup ihalenin iptali gerektiği iddialarına yer ...

... sözleşmesi feshedildikten sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ... kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 (bir) yıl süreyle katılmaktan ... yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ... ... süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda ... davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto ... ... ... Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ... getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin ...

...durdurulması kararı nın sonra da 08.04.2011 tarihli... ... Davalı vekili ihalenin, ilk olarak komisyonca ekonomik açıdan en... ... Davalı iş sahibi kesinleşen yargı kararı uyarınca...