...yapılacağı ve yüklenicinin kesin teminatından karşılanmak suretiyle... Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin... ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname ...süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı...

...kalma sürelerinin teminat ve garanti süresine eklenmesi hususlarında idare... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...tekabül ettiği, bu sebeple teminat mektubunun süresinin 01/06/2022 tarihine...

...2’nci fıkra hükmüne aykırı olarak kesin teminatın güncellenmeden gelir... ...muhafaza edildiği, söz konusu teminat mektubunu Mali Hizmetler Müdürünün... ...İdarece sözleşmenin feshedildiği, kesin teminatın ise mevzuata aykırı olarak... ...uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale...

...işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...konusu olmayacağından, kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesinin de yersiz...

...davacı iş sahibi kendisinde kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup... ...değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatların gelir kaydedileceği...

...kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı... ...arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş, 44.