... seçilecek analizlere aynı maddenin 3 üncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen “idarece kabul edilmek şartıyla ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait rayiçler ... maddenin 3 üncü fıkrasında bahsedilen rayiçlerin, kaynakların verimli kullanılması ilkesine uygun olarak uygulanması suretiyle yapılacağını, bu itibar ile idarede yada diğer idarelerde ...

...hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde...

...temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

Mahkemece ıslahla artırılan miktar da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile davanın kısmen reddi ile kısmen kabulüne karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

... geçen kurumun 20/10/2020 tarihinde ilgili projeleri onayladığı ve bölgede dağıtım şebekesinin yeterli olmaması sebebiyle proje sahasında kendisine gerekli KÖŞK yerinin tahsisi akabinde ... tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye bildirildiği, 05/04/2021 tarihi itibarıyla tesise ...

9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...durumlarda söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu kabul edilmelidir.