geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma
kesin kabul gecikme cezası - Arama Sonuçları
Gecikme Cezasının Matrahı: İlk Sözleşme Bedeli Kuralı Ceza kesintisinin matrahı, yani cezanın hesaplanacağı bedel konusunda uygulamada tereddütler yaşanmış olsa da, Kanun’a bağlı Tip Sözleşme hükümleri bu konuyu netleştirmiştir. ... Özel Cezai Şartlar Kamu ihale sözleşmelerinde, gecikme cezasından farklı olarak, işin niteliğine veya kabul aşamasına özgü olarak belirlenen özel cezai şartlar mevcuttur.
...kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine... ... ...gecikme cezası kesilebileceği hükmü karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin teslim alma nedeniyle ifaya ekli cezanın düştüğünü kabul etmek mümkün değildir.
garanti süresi , Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , gecikme cezası , kesin kabul , teminat süresi
...süre vermesi, bu sürede giderilmezse ceza kesintisinin başlaması gerekmektedir. ... alt yüklenici sözleşmesi , cezai şart , eksik iş , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , itirazın iptali , menfi tespit , Yargıtay 6.
İşin yürütülmesi sırasında yüklenici, kış koşulları ve proje değişiklikleri gibi nedenlerle süre uzatımı talep etmiş, ancak idare bu talepleri kabul etmeyerek işin geciktiği gerekçesiyle yüklenicinin 15, 16, 17 ve 18 no.lu hakedişlerinden toplam 1.102.342,20 TL gecikme cezası kesintisi yapmıştır.
Sözleşme konusu işin zamanında tamamlanmamasından kaynaklı olarak gecikme cezası kesintisine gidilmektedir. ... Gecikme cezası kesintisine yönelik örnek bir standart form veya tutanak bulunmamakladır. ... ...uygulandığı, işin bir kısmının teslim edildiği, kısmi kabulün yapıldığı hallerde gecikme cezası tutarının değişebileceği, mevzuata aykırı düzenleme yapılan hallerde gecikme cezası hesabının nasıl olacağı konuları önemli olup, sitemizde...
Gecikme cezası sözleşme ile birlikte talep edilen bir ceza mahiyetinde olduğundan, kabulü yapılan işlerde sözleşmeye dayalı olarak gecikme cezası talep edilebilmesi hakkı, Yargıtay kararları gereği ortadan kalkmaktadır. ... Gecikme cezası kesintisi ne zaman başlar? ... “YAZILI İHTAR YAPILARAK” ifadelerine tip sözleşmelerde yer verilmekle, gecikme cezası kesintisinin şartı olarak idarelerce ihtar çekilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” denilmiş, 7.maddesinde ise gecikme halinde alınacak... ... ...varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süre olduğu ve gecikme cezasının süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere uygulanacağı...
...dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir... ... Sözleşmenin bu maddesindeki 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür.