... 02/08/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 200 gün ve iş bitim tarihinin 17 ... eksiğinin tespit edildiği, geçici kabul itibar tarihinin 24/03/2022 olarak belirlendiği, eksiklerin giderilmesi için yükleniciye 22/04/2022 ... ... … 2- Kesin kabul süresi ile ilgili olarak; İşe ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “…

... tehlikeli boyuta ulaşması nedeniyle sorunun giderilmesi için Tıp Fakültesi Dekanlığınca Yapı ... yaptırıldığı; ancak yüklenicinin teminatının süresinin dolması nedeniyle yaptırılan onarım ... ... ...doğrultusunda; zamanında tedbir alınmayarak imalat kusurlarının teminatsız kaldığı ve bunun sonucunda kesin kabul eksikliklerinin Üniversitenin bütçesinden yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği noktasında...

...ilişkin yönetmelik gereği sistemin kabulünü yapacak ilgili kurum/kuruluşla yapılacak kesin kabul, geçici kabulden 2 (iki) yıl sonra tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması sonrası yapılacaktır...

... imalatların eksik ve kusurlarının ise giderilmediğinin tespit edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat ... kullanıma mani olmayan imalat bedellerinin kesin hesapta kesilip kesilemeyeceği hususunda ...

...ilişkin yönetmelik gereği sistemin kabulünü yapacak ilgili kurum/kuruluşla yapılacak kesin kabul, geçici kabulden 2 (iki) yıl sonra tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması sonrası yapılacaktır...

... olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı ... gerektiğini, bu eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için davalı iş sahibinin kesmesi gereken ceza süresinin geçici kabulle yükleniciye verilen ... buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza ... ... ...ödendiği iddia edilen 45.044,72 TL’nin hakedişten kesilmesinin haklı olup olmadığı ile geçici kabul eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle yükleniciye uygulanacak ceza miktarının az yukarıda belirtilen Şartnamenin...

... tehlikeli boyuta ulaşması nedeniyle sorunun giderilmesi için Tıp Fakültesi Dekanlığınca Yapı ... yaptırıldığı; ancak yüklenicinin teminatının süresinin dolması nedeniyle yaptırılan onarım ... ... ...doğrultusunda; zamanında tedbir alınmayarak imalat kusurlarının teminatsız kaldığı ve bunun sonucunda kesin kabul eksikliklerinin Üniversitenin bütçesinden yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği noktasında...