Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir. İş sahibi davacı ... ...Genel Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı işbölümü kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra...

Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur.

TEMYİZ Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve...

...Müsteşarlığı'nın yazıları ile davacıdan acil teslim edilmek üzere siparişleri verilen mayına karşı korumalı araç ve personel araçlarının tüm üretim planlarının revize edilerek üretim ve teslimatlarına öncelik verilmesi talebinde bulunulduğu, davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin teklif verilen kısımlarının her biri için çalıştırılması öngörülen ... imzalanmasına yönelik kararı etkilediği, bu şartlarda imzalanacak sözleşmenin ticari anlamda karşılanması imkânsız bir yük oluşturacağı ileri sürülmektedir.

Kurum tarafından anılan Mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.07.2023 tarihli ve E:2023/1748, K:2023/3367 sayılı kararında “…Dava konusu Kurul kararının itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 1.

Bu düzenlemeler karşısında şayet tazmin hükmü idare personeli tarafından gerçekleştirilmesi gereken asli ve sürekli nitelikteki işlerin ihale yoluyla yaptırılması gerekçesine dayandırılacaksa, öncelikle konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesi, mahkemenin bu konuda vereceği karara kadar davanın geri bırakılması gerekir.