...verilen karara karşı davalının yaptığı istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince... Bölge Adliye Mahkemesi 1. ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi...

...dolayısıyla ara karara cevaben sunulan savunma dilekçesinin tebliğe çıkarılmasının gerekli... ...yer aldığı işlem dosyasının onaylı bir örneğinin istenmesine karar verilmiş, davalı... maddesi uyarınca … İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…,

(Anayasa Mahkemesinin  28.2.2013 tarih ve E. idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği…”   İbaresinin İncelenmesi Dava dilekçesinde, Kanun'un iptali istenilen 28.

...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi... ...asıl ve birleşen davalarda taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine... ...bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu...

...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı... ...dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine... İlk Derece Mahkemesi'nce; 5393 sayılı yasanın 49/8. ...Bölge Adliye Mahkemesi'nce; davacı vekilinin istinaf başvurusu esastan reddedilmiş; hüküm...

...Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, c) Dava dilekçesi, iddianame veya... Yine Anayasa Mahkemesi kararında; “Anayasa’nın 47. Sorumlular temyiz dilekçesinde, ihale kapsamında sadece danışmanlık...

Bölge İdare Mahkemesi ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, ...verilmediği görüldüğünden, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının... ... incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararı... ...onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi .....

...onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi … İdari... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … ...davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım...

...dair verilen karara karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, görevli... ...Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine... Bölge Adliye Mahkemesi 17. Bölge Adliye Mahkemesi 17. ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

İDDİA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile dava dışı ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bu konu ile ilgili olarak ...