...sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür. ...bitim tarihinin de 10/02/2019 olarak tespit edildiği, dolayısı... ...eklenerek işin yeni bitim tarihinin belirlenmesi gerektiği.

...Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar” yapım işinin yürütülmesi sırasında... ...programında 2021 yılı ödeneği olarak esas alınması gerektiği... iş programı , ödenek aktarımı ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve...

...uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...09/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk... 1- Süre uzatımı ile ilgili olarak: İdarenin başvuru yazısı... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...gerekçesiyle karar temyiz edilmiş ise de; taraflar arasında... ...yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006... ...bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin...

...belirlenen istekliler ile istekli tüzelkişinin kurucu, ortak, müdür, mümessil... ...ile en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirketin... Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname'nin 47. ...kabul edilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği...

...taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak “Katı Atık Katılım... ...çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir. ...İşin süresinin 300 gün, teminat süresinin 12 ay olduğu, Söz konusu...

...Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... ...bitim tarihinin 10/10/2019 olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin... ...görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği... ...görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına...

...yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “Fiyat farkı... ...sözleşmesinin tarihinin 03/01/2020, işin süresinin 360 gün ve sözleşmeye... ...onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak ürün üretim ve teslimi... ...etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin... sırada ve sözleşme tasarısından önce gösterilmiştir.

...Konstrüksiyon) Binası Yapımı” işinde; asansör imalatları ile... ...Başkanlığımıza sadece asansörlerle ilgili olarak intikal ettirilmiştir... .toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.