...bağlanan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımı olduğu, alıma konu hizmet alımının niteliği ve sözleşme süresi dikkate alındığında sözleşmenin uygulanması aşamasında... Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

...göstermemektedirler.” Yine konuya ilişkin Yüksek Fen Kurulu’nun 09.01.2013 tarih ve 2013/3 sayı ile vermiş olduğu kararında; “İlerleme yüzdelerinin (pursantaj), işin yapılmasına ilişkin bir dayanak oluşturma niteliği bulunmadığı, proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranda ödeme yapılacağını gösteren...

...ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilerin, tekliflerini yaklaşık maliyete göre değil, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri...

Bu hükümler göz önünde bulundurulduğunda; Sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, işin yürütülmesi sırasında, sözleşme eki YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen ... kullanılacağı, bir bent tüketilmeden bir sonraki bende geçilemeyeceği, İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak 2 nci fıkrada belirtilen analizlere, kaynakların verimli kullanılması ilkesi ...

(2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır... İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapım işinde; iş artış ve azalışlarına konu imalatlar için işin sözleşmesinde teklif fiyat bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...sipariş edildiğini, sözleşmenin 25.3 maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye...

(2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır... ...maddesinin (b) ve (c) bendine göre Genel Müdürlük bünyesinde daha önce yaptırılan benzer işin fiyat analizinin kullanıldığı, İlamda önerilen 21.271/İB Akustik Tavan Kaplaması...