Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.
işçi ücretlerinin geç ödenmesi nedeniyle istihkaktan kesilmesi - Arama Sonuçları
... olarak çalışmakta olan işçilerin sözleşmelerinin feshinin ... kişilerin işe başlatılmaması nedeniyle işe başlatmama tazminatı ödenmesi neticesinde … TL kamu ... ... ...mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması yerinde bulunmuş, işçilerin...
...hakediş ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının...
Hukuk Dairesi, hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle verilecek süre uzatımının, gecikilen gün sayısı...
...teminat süresinin geçerlilik süresinin sona ermesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun Üniversite bütçesinden ödenmesi nedeniyle kesin teminat... ... ... yaşadığı; dolayısıyla işçi ücretleri, vergi ve sosyal ... uzatılmayıp, yüklenicinin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna ... Üniversite bütçesinden ödenmesi, kesin teminat tutarı olan ...
...yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve...
...Komisyonu Raporu varken, sadece faturanın (Yatırım Teşvik Bürokrasisi nedeniyle) geç kesilmesinin, teslim gecikmesi olarak kabul edilemeyeceği ve cezanın...
Otoyoldan ihlalli geçişleri nedeniyle Belediyeye ait araçlara kesilen ... edilmeyip Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet ...
...işçilik görünen bir işin makine ile yapılıp işçilik fiyatından ödenmesi kamu zararı olarak değerlendirilmiştir... ... ...analiz girdilerinde) fiili bir değişiklik (işçilikten makineye geçiş vb.) olursa, YİGŞ Md. ... ...yöntemindeki bu değişiklik nedeniyle YİGŞ Madde 22 uyarınca...
... işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre ... faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir ... ... ...davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı...