...sayılı kararı) Fiyat farkı verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin...

Dairesinin 26.12.2017 tarih ve 511 sayılı kararı) İş yeri teslim tutanağında belirtilen tarihte iş yerinde kiracının bulunması halinde fiili yer tesliminin kiracının iş yerini tamamen boşalttığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir. iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

anahtar teslimi götürü bedel , inşaat ruhsatı , iş yeri teslimi , ruhsat tarihi , süre uzatımı

(Yüksek Fen Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/153 sayılı görüşü) Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği.

İdare yazısı ve eklerinden; İşyeri tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 450 ... hazırlanmasında günlük harcama tutarı ve şantiye kurulumu süresinin iş programında yer alması konularında idaresi ile yüklenici arasında ...

... Müdürlükçe ihalesi 18.08.2019 tarihinden önce yapılan bazı anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde işin yürütümü sırasında idarenin gerekli görmesi ve ilgili mevzuatta ... kalemlerinin eklenmesi neticesinde gerek vazgeçilen gerekse de yerine yaptırılması öngörülen yeni imalat kalemlerinin bedellerinin ...

işin yapılacağı yerin değişmesi , işyeri değişikliği , işyeri değişikliğinden kaynaklı alacak talebi , yerteslimi , zarar

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kamu...