...Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ... Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...tarihinde 3 yıl süreyle kiraya verilmiş olduğu, işyeri teslim tutanağı tarihi itibariyle de henüz... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı ...üzerinde kira ilişkisi devam ettiğinden yer teslim tutanağındaki tarih gerçek ve fiili...

...süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735...

...Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...malzemelerin son teslim tarihi işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin imzalandığı tarihe göre... Yüklenici erken teslimat yapabilecektir. ...zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma...

...Müdürlük tarafından yaptırılan bazı anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale... ...eklenmesi neticesinde gerek vazgeçilen gerekse de yerine yaptırılması öngörülen yeni imalat... anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj

...Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...imzalandığı, “İşe başlama tutanağı” ile “İş yeri teslim tutanağı” tarihleri arasında geçen... “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(