...sularının ortaya çıkmış olmasının yarattığı iş ve maliyet artışı nedeniyle alacak isteminin reddine karar verilmesi yerine bu hususlar gözden kaçırılarak yanlış değerlendirme... ... Yüklenici tarafından iş tamamlanarak idareye geçici kabul tutanağı ile teslim edildiği ve geçici kabul tutanağında uyarlama ile ilgili itiraz kaydı da bulunmadığından, artık uyarlama istenmesi mümkün değildir.

...İş Yeri Teslim Tutanağından, Fen İşleri Müdürlüğüne ait açık hava deposunda bulunan malzemeler idare tarafından boşaltılamadığı için fiilen iş yeri tesliminin yapılamadığı, depoda bulunan malzemelerin boşaltıldığı gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle işe ...

... Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması ... gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin ... sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az ... ... ... imalatların tespit edildiği, düzenlenen ön inceleme tutanağının yükleniciye yazılı olarak tebliğ edildiği ... bu eksik ve kusurlu imalatların işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel ... revize iş bitim tarihi esas alındığında işin geçici kabule hazır olup olmayacağının Kurulumuzca ...

... Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi”nde; Yer teslim tarihinden işin bitim tarihine kadar sözleşmede belirtilen ... programının hazırlanmasına, Şantiye kurulumunun iş programında yeri olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı ...

...kayıt konulmasına gerek olmadığına dair bir düzenleme bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı... ... ...2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı...

tarihli Tutanağın düzenlenerek imzalandığı görülmüştür. ... Sayıştay denetçilerinden oluşan Denetim Ekibince yerinde yapılan incelemelerde ihale konusu iş kapsamındaki malların teslim alınmadığı, hiçbir yerde kullanılmadığı  ilgililerce Tutanak ile imza altına alınmıştır.

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. ... tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup, iş bitim tarihi ... ... Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.