Somut olayda davacı tarafça iş tamamlanarak davalı iş sahibine geçici kabul tutanağı yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından uyarlama istemesi mümkün değildir. ... ...çıkmış olmasının yarattığı iş ve maliyet artışı nedeniyle alacak isteminin reddine karar verilmesi yerine bu hususlar gözden kaçırılarak yanlış değerlendirme ile kabulü...

...Değer, verilen teklifler, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi, yaklaşık maliyet gb. ... ...Teslim Tutanağından, Fen İşleri Müdürlüğüne ait açık hava deposunda bulunan malzemeler idare tarafından boşaltılamadığı için fiilen iş yeri tesliminin yapılamadığı, depoda bulunan malzemelerin boşaltıldığı gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi...

İşin yer tesliminin 17/09/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 75 ... 95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin ise uygun görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile ... ... ... Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması ... gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin ... ... ... imalatların tespit edildiği, düzenlenen ön inceleme tutanağının yükleniciye yazılı olarak tebliğ edildiği ... bu eksik ve kusurlu imalatların işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel ...

... Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi”nde; Yer teslim tarihinden işin bitim tarihine kadar sözleşmede belirtilen ... hazırlanmasına, Şantiye kurulumunun iş programında yeri olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı ... Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ve Ek 2 nci maddelerine istinaden 16/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların ...

...gerek olmadığına dair bir düzenleme bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı... ... Geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkının saklı tutulduğuna dair bir beyan yoksa, cezai şart isteme hakkı düşer.

ilçe sınırları içerisinde idarece istenilen muhtelif yerlere tesliminin yapılacağı, sözleşme ... konusu mal alımının tamamlanacağı, “Ödeme yeri ve şartlan başlıklı 12 nci maddesinde; yüklenici ... sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul ... ... tarihli Tutanağın düzenlenerek imzalandığı görülmüştür.

İhale bedeli ise; teklif birim fiyatlı işler için … TL, anahtar teslim götürü bedelli işler için … TL olmak üzere toplam … TL’dir. ... ... verilere göre verildiği, Uygulama aşamasında ise bina temel kazı kotu olan -18 metre kotuna inildiğinde ... yüklenici firma teknik personeli ile beraber yerinde yapılan tespitlere dayalı olarak hazırlanan 30 ...