...uygun bulunmadığı ve bu hususun yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici tarafından düzeltilmeyen... ...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... ...dikkate alınmasının uygun olmayacağı, İş programının, işin, yer tesliminden itibaren...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir. ...aşırı düşük teklif açıklama yazısının tebliğ edildiği 30/09/2021 tarihinde davacı...

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...gerekli ihtar çekilerek 21/12/2020 tarihinde tebliğ edildiği, her türlü ihtar ve uyarılara... ...nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının değiştirilmesinin istenildiği...

...vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde... ...kesin hakediş raporu onaylanmadan) karar talep edilmemesi sebepleriyle sözleşme ve ekleri hükümlerine... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

Söz konusu iş kapsamında yüklenici ... ...nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde... ...sözleşmeden doğan damga vergisinin tahsil edilmemesinin kamu zararı olduğu.

...kapsamındaki malzemelerin zamanında teslim edilmemesi üzerine, malzemelerin en geç 14... ...inde Bu gecikme, ihtarın yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdird... İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir.

… İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...yönelik herhangi bir hüküm olmadığı ve tebliğde gecikildiği, çalışmalara başlanması...