...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...tesliminde İdarenin işi durdurduğunu yükleniciye tebliğ etmesi gerektiği, bu durumun yükleniciye... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci ve 45.1.1.5’inci... ...olunduğuna ilişkin bilgiler kısmında beyan edilmemesine ilişkin tespitlerin anılan Kanun...

...mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. ...içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin... ...dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir.

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün... İkinci revize iş programının görünümü aşağıdaki gibidir.

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...ödeneklerinin (yılı ödeneklerin) idaresince temin edilmemesinden yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı... ...şartnamenin 17 nci maddesine göre revize iş programının hazırlanması ve iş programı dikkate...

...sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. ...gereken ihtarnameler, sözleşmeye uygun olarak tebliğ edilmediğinden feshin haksız olduğu...

...tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek... ...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek...