... verilen kararda; davacı şirketin iş programına uymadığı, programın gerisinde kaldığı ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli hassasiyetin ... imzalanan sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı, dolayısıyla taahhüdünü yerine getirmediği anlaşılmakla ...

İşe ait İdari Şartnamenin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45 inci maddesinin, 45.3.1. fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı

... yürütülmesi sırasında, yüklenicinin bu revize iş programının gerisinde kalması sebebi ile idaresinin tabiri ile depolama tanklarındaki operasyonel ... yüklenici tarafından hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programı/ programları mevzuatına uygun olmadığından, gelinen aşamada ...

... işlemin iptaline karar verildiğini, 4.Kanun değişikliğinde iş programı gerisinde kalan ya da süre uzatım verilen firmaların bu kanundan faydalanamayacağına ... nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

...nce, yüklenici tarafından sözleşme kapsamında yüklenilen işin, programın gerisinde kaldığı belirtilerek 11/10/2018 ve 15/02/2019 tarihlerinde ihtarname düzenlenmiş; sözleşmeye göre, işin bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihinden sonra, 01/05/2019 tarihinde davacı şirkete işe devam edilememesi halinde sözleşmenin 26.