Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde, gecikme cezası eksik işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmelidir.
iş eksiklik geçiçe kabule engelmidir - Arama Sonuçları
... sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir ... uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir ...
Söz konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir.
...6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararında, geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde gecikme cezasının eksik kalan işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli...
... tamamlattırılmış olup elektrik imalatlarına ait eksiklikler tamamlama raporu ektedir.” denilmesi ... dilekçesinde, işin bitirildiği ve geçici kabule hazır olduğunun 29/04/2021 tarihli dilekçe ... TL’nin emanete alınmasına kabul işlemlerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve ...
...a göre, işin süresinde bitmemesi halinde, işverenin (ana yüklenici) önce yazılı olarak eksiklikleri bildirmesi ve 10 gün süre vermesi... ... ...akkın Kaybı: Sözleşmedeki prosedüre uymayan ve işi itirazsız teslim alan (geçici kabule katılan) ana yüklenici, daha sonra alt yükleniciden...
eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Bu gibi hallerde kabule kadar iş deneyimi kullanılan ortağın şirkette kalması gerekmektedir.
...2'ye Aykırı Yargıtay, davacının edimini ifa ettiğini ve işin geçici kabule hazır olduğunu tespit etmiştir. ... Küçük eksiklikleri bahane ederek geçici kabul...
Bir ortaktaki küçük bir eksiklik, tüm iş ortaklığının elenmesine neden olabilir.