Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı işi ile ilgili görüş istemidir.
iş deneyimi - Arama Sonuçları
Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. ” düzenlemesi getirilmiştir.
Mahkemenin Hatalı Bilirkişi Raporu Yerel mahkemenin dayandığı bilirkişi raporları, Yargıtay tarafından YİGŞ hükümlerine aykırı ve hatalı bulunmuştur.
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.
maddelerinde ise; varsa sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiştir.
Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde gecikme cezası matrahı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.2. (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16.
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.
Birim Fiyat Sözleşmelerde: İş programı, iş kalemlerini, aylık imalat ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ise ihzaratı da içerecektir.
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.
Yer teslimi yapıldıktan kısa bir süre sonra, idare inşaatın yapılacağı yeri değiştirmiştir. Bu yer değişikliği, revize projelerin hazırlanması vb.