...verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi... ... ...inceleme ve yanlış değerlendirmeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir... ... Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. ... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

... ön projelere ve saha ölçümlerine dayalı olarak, yüklenici tarafından yüzer ... aldığı görüldüğünden, bu hususta süre uzatımı verilemeyeceği, ayrıca uygulama projesinde ... kalemleri (yüzer tavan ayaklar) için iş artışı yapılamayacağı değerlendirilmektedir ...

Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir...

... işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç ... yürütülmesi sırasında, birden fazla süre uzatımını gerektirecek hususun ortaya çıkması ... tebliğ edilmesi, yüklenicinin de bu süre uzatım ve ödenek aktarma kararına göre ... son revize iş programına göre iş ve işlemlerin (fiyat farklarının yeniden hesaplanması ...