Proje Değişikliğinin Süre Uzatımına Etkisi Proje değişikliklerinin işin süresini etkileyecek nitelikte olması durumunda, değişikliğe konu işin yapılması için gerekli süre hesaplanarak süre uzatımı verilir.
iş artışı ve süre uzatımı - Arama Sonuçları
Bu süre uzatımı kararı yukarıda yazılı hükümlere aykırı olduğundan, 04.07.2018-02.08.2018 tarihleri arası 30 günlük sürenin işte meydana gelen gecikme olarak kabul edilmesi ve bu süre için gecikme cezası uygulanmaması nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.
Söz konusu işe ilişkin Sözleşmenin “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “18.1. ... Sorumlular, süre uzatımı gerekçesinin esasen alçıpan asma tavan imalatı için yapılan iş artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ...
04/04/2019 tarih ve 2019/DK.D-71 no.lu Kamu İhale Kurulu Kararında belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmektedir. Olayın Arka Planı: İki Ayrı Süre Uzatımı Talebi Bir yapım işinde yüklenici, sözleşme süresi içinde işi tamamlayamamıştır.
4735 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülün sözleşmelerde, sözleşme dışı imalat bedellerinin iş artışı ve yeni birim fiyat hükümlerine göre ödenmesi gerektiği,
... farkı verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu ... ödenmesine,” Görüleceği üzere, süre uzatımı verilen ve bu dönemde fiyat farkı hesabı yapılan işlerde aynı zamanda artırımlı fiyat farkı ...
Bu nedenle, ödenemeyen hakediş miktarlarının işe tesiri oranında yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiğini belirtti.
(5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. ... Verilen süre uzatımı sonunda işin bitirilmesi gereken tarih havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine denk gelmiş ve imalatın niteliği itibariyle bu dönem çalışmaya uygun değilse, ilave süre verilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.
... gerçekleşmediği, Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken Temmuz 2018 dönemindeki ... olması durumunda herhangi bir fiyat artışı ile karşılaşmayacağı; diğer davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 4735 sayılı ...
Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararına göre, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede yapılan işler için fiyat farkı verilmesi gerekiyor.