...olmak üzere toplam 11.000,00 TL tazminat bedelinin sözleşmenin haksız fesih tarihi olan 14.08.2015 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir... ... ...ettiklerini, işten beklenen verimliliğin düştüğünü, bunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek sözleşmeyi bu nedenle feshettiğini, oysa bu sebebin yasa ve sözleşmede belirtilen mücbir sebep olarak ileri...

... ve … sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %18,88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak ... HDPE boru malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın alınmasına ... ... ...HDPE boru” malzemesinin satın alınması ile 5018 sayılı Kanunun 71/d bendi uyarınca kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşıldığından, sorumluların...

... 12/2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen Karot Projeleri İçin ... açıklanan %21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte olduğundan ... verilmeyeceğine dair düzenlemenin işbu ihalede uygulanmaması ve sözleşme kapsamında ... ... ...istisnası sayılabilecek bir mücbir sebebin davaya konu uyuşmazlıkta söz...

quot;sözleşme kapsamında iş artışı kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla ... bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar ... ... ...bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği... ... ... sayılı Kanun kapsamı dışında olması sebebiyle, anılan Kanun hükümleri uyarınca ... işleminde hukuka uygunluk ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme ...

Ayıp, imal edilen bir eserde veya malda, sözleşme ve ekleri ile iş sahibinin beklediği amaca ve dürüstlük kurallarına göre bulunması...

... Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinde, işin niteliğine göre hizmet alımı ihalelerinde ... için “Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile Çevre Yönetim Sistem Belgesi”nin istenmeyeceği ...

... ruhsatının 18/06/2020 tarihinde alınması sebebiyle arada geçen 39 gün, Temmuz ayı ... imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun ...