...idaresince iş artışı sebebiyle verilen süre uzatımı sonrasında mevcut iş programının revize edilerek onaylanmış olması, yine Covid-19 salgını sebebiyle verilen süre uzatımı sonrasında da revize iş programının revize edilerek onaylanmış olması, bu işlemlerin işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak zamanında yerine getirilmiş olması...

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak... ...işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı...

...oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...Kararının 5’inci maddesi ile tasdik edilmiştir. ...Hizmet Alımı İşinde; 20.06.2017 tarihli keşif artışı ile 2 no.lu hakedişe dâhil edilen 1...

maddesindeki düzenlemenin sözleşme uyarlanarak değiştirilmesini talep etmiştir. Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

... sonucunda 60.473,59.-TL (%8,5586 oranında) iş artışı meydana geldiği, yüklenici ile birlikte 01 ... 2021 tarih ve E.8502 sayılı yazı ile işin iş programına göre ilerlemediği ve geçici kabule hazır ... günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde ...

Söz konusu işle ilgili olarak yer tesliminin …tarihinde yapıldığı, çalışılmayan günlerin olmadığı, …tarihli ve …sayılı Olur ile …TL iş artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek dilimleri ve tutarlarının bulunduğu revize iş programı aşağıda yer almaktadır.

...fiyat farkı hesabının, iş artışına konu olan imalatlar da dahil olmak üzere iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ay endeksine göre hesaplanması gerektiği, Sonuç olarak; belirtilen bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yeni iş kalemi birim fiyatının, Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti...