... idaresinden talep ettiği, İdare tarafından 101.315,46 TL iş artışı ve ağaçlık alanın temizlenmesinde meydana gelen gecikme ... tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu revize iş programının da yüklenici tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı ... İdaresince onaylanmış olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ...

hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek amacıyla geçilmiştir. ...içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye... Öncelikle sorumlu, temyiz dilekçesinde yeni birim fiyat yapma nedeninin İlamda iddia...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Diğer... Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı... Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.” 

temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların... ...Sayıştay Denetçilerinin … işinde yeni birim fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu incelendiğinde... ...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye teklif verildiği... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında... Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.