...ücret artışları, yüklenicilerin mali dengesini alt üst etmektedir. Bu durumda mahkemece, alanında uzman bilirkişi marifetiyle ... ...asgari ücrete gelen %30 oranındaki olağan dışı artışın ek mali yük getirdiğini belirten yüklenici... ...fiyat farkı kararnamesine atıf olmamasını veya yüklenicinin SGK prim desteğinden faydalanmasını...

...imzalanmasından sonra ortaya çıkan ekonomik değişiklikler sıkça uyuşmazlıklara neden olmaktadır... Asgari Ücret Artışı Neden Öngörülemez Olağanüstü Durum Sayılmadı? ...maliyet girdilerindeki beklenmedik artışlar, yüklenicileri zor durumda bırakabilmektedir... ...dayalı bir hizmet alımı olmamasının da altını çizmiştir.

...bedel artışı olmaksızın, adam-ay artışı şeklinde) süre uzatımını uygun bulmuştur... ...sebebin işi nasıl etkilediğini gösteren şema) yüklenici tarafından süre uzatım talebiyle... Karar, sehven hakediş kapağına yazılmasa da hukuken mevcuttur. ...uyguladığı bir süre uzatımı kararının, salt bir usul eksikliği (diyagram sunulmaması...