...olarak kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon vb. ... - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası...

Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.

...süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde...

...önlemleri almayarak inşaatın mühürlenmesine ve inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle durdurulmasına sebebiyet verdiği, devam eden süreçte işin, iş programına uygun ilerlemesi... ... ...süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hâle getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen...

Şartnamede ve sözleşmesinde dikkate alınmayan turizm sezonundaki inşaat yasağına bağlı olarak süre uzatımı verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı düşünülmektedir.

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine... ... Mahkemece davacının inşaatta kullanılmış olan çelik boruların... ... ...başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır.