Uyuşmazlık Konusu: Şikayet Süresi Hangi Tarihten İtibaren Başlar? Analize konu olan olayın temelinde bir yapım işi ihalesi bulunmaktadır.

Konuya ilişkin sitemizde yayımlanan makaleye göz atabilirsiniz. ...işlerde aynı zamanda artırımlı fiyat farkı hesabı da yapılacaksa iki tutardan yüklenici...

All-Risk Sigortası Hakedişten Kesilir mi? Poliçe süresi uzarsa ne olur? Hakedişten Kesilir mi?

TL) iken, fiilen yapılan iş ... Hukuki Zemin: Süre Uzatımı Hesabının Formülü 5546 sayılı Esaslar'ın 12. olarak belirlemiştir. ...kapsamındaki süre uzatımı bir hak olmakla birlikte, süresi idarenin takdirinde değildir.

...döküm belgesinde yer almayan ancak kendi nam ve hesabına çalışan ve buna ilişkin fatura vb... Teknik personelin iş deneyim süresi nasıl tespit edilecek? (7) (Değişik fıkra: 08/08/2019-30856 R.G./25. alt yüklenici olarak işi yapan … İnş. ...bulundurulduğunda Sözleşmenin 23.3 üncü maddesi uyarınca inşaat teknikerine ait teknik personel bildirimi...

...teslimi yapıldıktan kısa bir süre sonra, idare inşaatın yapılacağı yeri değiştirmiştir... Bu yer değişikliği, revize projelerin hazırlanması vb. Yüklenici, bu bekleme süresi nedeniyle oluşan maliyet artışları... ...Yargıtay, idarenin kestiği gecikme cezasının hesabını hatalı bulmuştur.