...2014 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 20.11.2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi... ...işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

maddesinde, motorin ve kurşunsuz benzinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey teslim edileceği hükme bağlanmıştır. ...Kullanılmak Üzere Akaryakıt Ürünleri Satın Alımı İşinde Belediye ile yüklenici firma arasında imzalanan Sözleşme’nin “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı...

ile sözleşmesi imzalanan “… ...Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki...

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket tarafından şantiye kurulumu tamamlanarak ... Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmasının beklenildiği ve şirkete bu kapsamda ek süre verildiği, yapılan protokolün ardından ...

...dercine, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık... Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.”,

3-Davacının temyiz itirazlarına gelince; sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 12/3. 2-Davalı vekilinin diğer temyiz itirazları ile ilgili olarak; yanlar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1.

Şartnamede, binanın ihale tarihini takip eden 3 ay içerisinde tamamlanacağı ve işletme kirasının da binanın hizmete... ...etmesi gereken (TTK, m.20/II) davacı şirketin, ihalenin yapılmasından ve şartnamenin imzalanmasından sonra, piyasa şartlarının ağırlaşmasından bahisle akdi tek taraflı...