...şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... ...kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi... ...ilişkin 05.04.2011 tarih ve 27896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan...

...mahkemece bu alacak kalemlerine dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte... ...vekili, davalı kurum tarafından açılan ihaleyi müvekkilinin kazandığını... ...düzenlemeler ve Yargıtay uygulamalarından önce somut olayın gelişiminden sözetmek... Davanın dayanağı mülga 818 sayılı BK'nın 370/2.

...arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470.... ...müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü... ...kararlaştırılmış ise ya da ifadan önce alacaklının bu hakkını saklı... ...belirtilen yazılarıyla gecikilen süreyi beş ay ve üç ay olarak açıklayarak...

...bulundukları tespit edilenler hakkında 4734 sayılı Kanun'un 58. ...bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı... ...işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer...

...Yapılması” birim fiyatının (2013 yılı 42,856 TL) kullanıldığı görülmüştür... ...idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki... ...hüküm uyarınca yeni fiyat tespitinde öncelikli olarak İdarede veya başka...

...alındığını, oysa sözleşmeyi daha önce haklı sebeple feshedenin kendisi... ...iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara... ...kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde... 2015/908 sayılı kararı) Feshedilen sözleşmede...